MAPA travaux continuité des travaux pour la construction d'un bâtiment supplémentaire au Pôle Technique

[Service Marchés Publics]

Avis d'appel public à la concurrence

Département de publication : 94
Annonce No 09-214913
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Villejuif.
 Correspondant : Mme le maire de Villejuif, esplanade Pierre Yves Cosnier, 94807 Villejuif Cedex, tél. : 01-45-59-22-28, télécopieur : 01-45-59-22-41, courriel : marches@ville-villejuif.fr, adresse internet : http://www.villejuif.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://villejuif.forsup.net.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : continuité des travaux pour la construction d'un bâtiment supplémentaire au Pôle Technique.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45210000
Objets supplémentaires : 45211350.
Lieu d'exécution : pole technique rue ambroise croizat, 94800 Villejuif.
Code NUTS : FR10.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot unique comprenant :
Chapitre 1installation de chantier.
Chapitre 2gros œuvre.
Chapitre 3plâtrerie.
Chapitre 4carrelage - faïence.
Chapitre 5charpente - couverture.
Chapitre 6etanchéité
Chapitre 7menuiseries extérieures - métallerie
Chapitre 8menuiseries bois
Chapitre 9plomberie - vMC.
Chapitre 12sol souple.

lot ctm (hors marché entreprise)
Chapitre 10electricité.
Chapitre 11peinture
Chapitre 13faux plafond
Les chapitres 10, 11 et 13 seront pris en charge par la régie municipale.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, financières et moyens humains. Référence dans des opérations de travaux du même type.
Situation juridique - références requises : entreprise générale du batiment.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
     - DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
     - DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : 
     - DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés : 
     - DC 6 (déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (dernière mise à jour).
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre (dont) : 50 %;
     - jugée sur les moyens techniques et humains mis à disposition sur ce chantier : 30 %;
     - jugée sur l'engagement de planification de l'ouvrage en intégrant les travaux mis en œuvre par la régie municipale : 20 %;
     - prix des prestations : 40 %;
     - délai d'execution : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 novembre 2009, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 octobre 2009.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Villejuif
service des marchés publics.
 Correspondant : mr le Responsable, esplanade Pierre Yves Cosnier, 94807 Villejuif Cedex, tél. : 01-45-59-22-28, télécopieur : 01-45-59-22-41, courriel : cellulemartec@ville-villejuif.fr, adresse internet : http://villejuif.forsup.net.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Villejuif
Pole technique service architecture et batiments.
 Correspondant : mr Bulcourt Michel, 89 rue ambroize croizat, 94800 Villejuif, tél. : 01-45-59-25-00, courriel : cellulemartec@ville-villejuif.fr, adresse internet : http://villejuif.forsup.net.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Villejuif
service des marchés publics.
 Correspondant : mr le Responsable, esplanade Pierre Yves Cosnier, 94807 Villejuif Cedex, tél. : 01-45-59-22-28, télécopieur : 01-45-59-22-41, courriel : marches@ville-villejuif.fr, adresse internet : http://villejuif.forsup.net.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle Case postale no 8630, 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle Case postale no 8630, 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 982635
Libellé de la facture : Ville de Villejuif Service comptabilité et facturation Esplanade Pierre Yves Cosnier, 94807 Villejuif Cedex

Classification des produits :
Travaux de construction