Travaux d'aménagement de la Halle des Sports Colette Besson de la Ville de Villejuif livrée en VEFA

Service Marchés Publics
Administrateur du forum
Messages : 1183
Inscription : lun. 17 sept. 2007, 15:34
Localisation : Villejuif

Travaux d'aménagement de la Halle des Sports Colette Besson de la Ville de Villejuif livrée en VEFA

Message par Service Marchés Publics » mar. 09 avr. 2019, 15:11

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Villejuif

Correspondant : Mme Patricia GABORIT, Mairie de Villejuif, Esplanade Pierre-Yves COSNIER, 94807 Villejuif cedex, adresse internet : http://www.villejuif.fr, adresse internet du profil acheteur : https://marches.maximilien.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques

Objet du marché : La consultation est un marché à procédure adaptée ouvert dont l'objet concerne les travaux d'aménagement de la Halle des Sports Colette Besson de la Ville de Villejuif livrée en VEFA.
Cette consultation est dévolue en 5 macro-lots.
La durée globale d'exécution de l'ensemble des travaux est de 11,5 mois.

Type de marché de travaux : exécution

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45421000
• Objets complémentaires : 45330000
• Objets complémentaires : 45311200
• Objets complémentaires : 45313100
• Objets complémentaires : 45300000

Lieu d'exécution et de livraison : MAIRIE DE VILLEJUIF, 94800 Villejuif

Code NUTS : FR10

La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.

L'avis implique un marché public

Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le projet comprend l'aménagement de la coque livrée vide de la Halle des Sports Colette Besson implanté dans un bâtiment R+1 ; il est décomposé comme suit :
- Sous-sol des locaux techniques
- Entresol dédié au plateau de la Halle des sports avec les douches et vestiaires, locaux de rangements et blocs sanitaires,
- Le rez-de-chaussée composé des bas gradins, de locaux de rangements, d'une salle de musculation, de blocs sanitaires et vestiaires, salles de réunion et de réserves, locaux d'entrée et d'accueil,
- R+1 comprend les hauts gradins, factotum, local d'entretien et blocs sanitaires vestiaires
- Excroissance avec des locaux techniques CTA.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les 5 macro-lots sont des marchés à prix global et forfaitaire.
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Non concerné

Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Durée du marché ou délai d'exécution : 11,5 mois à compter de la notification du marché

Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 juillet 2019

Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement et garantie exigés

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : L'exécution du marché sera financée par le budget de la Ville de Villejuif. Le paiement s'effectue dans le délai global de paiement de 30 jours suivant les règles de comptabilité publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le Pouvoir Adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21-1°alinéa du CCP.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro

Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Critère de sélection des candidatures :
Elles seront analysées sur la base des garanties professionnelles, techniques et financières.
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Similaires

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formula ... c2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formula ... c2-dc3-dc4)
• Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formula ... c2-dc3-dc4)
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté

Autres renseignements demandés :
• Dans le cadre de cette consultation, tous les soumissionnaires sont tenus de fournir simultanément leur candidature et leur offre. Le Pouvoir Adjudicateur procédera à l'analyse complète immédiatement des candidatures et des offres.
Conformément à l'article R2123-5 du CCP, le Pouvoir Adjudicateur pourra procéder à une négociation avec l'ensemble des candidats.

Commentaire sur les justifications : L'utilisation du formulaire « DUME » est fortement préconisée.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• La valeur technique (60 %)
• La valeur économique (40 %)
• Pas d'enchère électronique

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 09 mai 2019 à 11 h 00

Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1900019

Renseignements complémentaires : Critères et sous-critères de sélection des offres :
Critère 1 Valeur Technique de 60% sera appréciée au regard du mémoire technique répertoriant :
Sous-critère 1 (pour 30%) : la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux :
- méthodologie (description des modes opératoires d'intervention suivant les prestations dues au lot concerné),
- le respect du planning et des phases (délai et planning d'intervention, possibilité de travaux le samedi),
- les mesures prises pour la sécurité (protections, gestion des flux de chantier et du public, moyen de contrôle, gardiennage, etc.).
Sous-critère 2 (pour 5%) : les mesures prises en faveur de la protection de l'environnement
- les mesures prises pour la gestion des nuisances sonores,
- les mesures prises pour la gestion des déchets (tri, périodicité d'enlèvements des bennes, etc.),
- les actions préventives contre la pollution.
Sous-critère 3 (pour 25%) : dispositions prévues pour l'organisation du chantier :
- les moyens humains (effectifs, définition des rôles et spécialités (les curriculum vitae des personnes en charge de l'opération sont demandés), répartition des effectifs par tâches),
- les matériels envisagés pour la réalisation des prestations dues
Critère 2 - La valeur économique de 40 % au regard de l'acte d'engagement et de la DPGF fourni par le soumissionnaire
Formule de notation : Nprix.i = 40 x [(Pmin) / (Pi)]
Pmin : montant de l'offre la moins élevée financièrement (régulière et recevable) en euro(s)HT
Pi : montant de l'offre considérée en euro(s)HT
En cas d'offre unique, la note maximale sera appliquée.
En outre, pour chaque sous-traitant présenté les documents requis dans le règlement de consultation.
La signature électronique n'est pas obligatoire lors de la remise de l'offre. Le marché sera in fine signé entre la Ville et l'attributaire, à l'issue de la procédure de passation. Date et heure limites pour poser des questions : le mardi 30 avril 2019 à 11h00 ; date et heure limites pour répondre aux questions : le Vendredi 03 mai 2019 à 11h00.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 avril 2019

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.maximilien.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.maximilien.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Villejuif, Esplanade Pierre Yves COSNIER, 94807 Villejuif cedex, adresse internet : https://marches.maximilien.fr

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Cette adresse postale est fournie uniquement pour l'envoi d'une copie de sauvegarde d'un soumissionnaire ; le dépôt d'une offre doit être réalisé obligatoirement au format dématérialisé sur MAXIMILIEN

Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
plateforme : https://marches.maximilien.fr sans aucun paiement.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

Nature et désignation des lots :

Lot(s) 1 macro lot 01 corps d'état Architecturaux
Installation de Chantier, métallerie - serrurerie, menuiseries intérieures, cloisons doublages Faux plafonds, revêtements de sols et murs, peinture signalétique.
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
• Objets complémentaires : 45421146
• Objets complémentaires : 45421152
• Objets complémentaires : 45432100
• Objets complémentaires : 45442100
Durée du lot ou délai d'exécution : 11,5 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée de 11,5 mois est la durée globale d'exécution de l'ensemble des travaux y compris installation de chantier.

Lot(s) 2 macro lot 02 c.v.c. - plomberie
Chauffage - ventilation - climatisation, plomberie.
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
• Objets complémentaires : 45232460
• Objets complémentaires : 45331000
Durée du lot ou délai d'exécution : 11,5 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée de 11,5 mois est la durée globale d'exécution de l'ensemble des travaux y compris installation de chantier.

Lot(s) 3 macro lot 03 électricité courant fort - courant faible
Electricité courant fort - courant faible.
C.P.V. - : Objet principal : 45311200
Durée du lot ou délai d'exécution : 11,5 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée de 11,5 mois est la durée globale d'exécution de l'ensemble des travaux y compris installation de chantier.

Lot(s) 4 macro lot 04 ascenseur
Fourniture et pose d'un ascenseur
C.P.V. - : Objet principal : 45313100
Durée du lot ou délai d'exécution : 11,5 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée de 11,5 mois est la durée globale d'exécution de l'ensemble des travaux y compris installation de chantier.

Lot(s) 5 macro lot 05 équipements sportifs
Gros équipements sportifs intérieurs tels que des panneaux de basketball motorisés, installation de Volleyball, buts de handball rabattables, poteaux et filets de badminton, rink de Hockey avec filet, bancs suspendus et patères, mur d'escalade, traçages aux sols etc.
C.P.V. - : Objet principal : 45300000
• Objets complémentaires : 37400000
Durée du lot ou délai d'exécution : 11,5 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée de 11,5 mois est la durée globale d'exécution de l'ensemble des travaux y compris installation de chantier.

Répondre