MAPA RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL DE VILLE SITUÉ ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER SUITE À UN INCENDIE

Service Marchés Publics
Administrateur du forum
Messages : 1183
Inscription : lun. 17 sept. 2007, 15:34
Localisation : Villejuif

MAPA RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL DE VILLE SITUÉ ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER SUITE À UN INCENDIE

Message par Service Marchés Publics » ven. 03 mars 2017, 16:15

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE VILLEJUIF
Correspondant : M. Nacer KACIMI, Responsable service marchés publics, Esplanade Pierre Yves Cosnier, 94807
Villejuif, tél. : 01 86 93 36 60, courriel : marches@villejuif.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://villejuif.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HÔTEL DE VILLE SITUÉ
ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER SUITE À UN INCENDIE
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45000000
• Objets complémentaires : 45111000
• Objets complémentaires : 45421100
• Objets complémentaires : 45331000
• Objets complémentaires : 45421000
Lieu d'exécution et de livraison : Esplanade Pierre Yves COSNIER, 94800 Villejuif
Code NUTS : FR107
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le marché comporte 1 variante imposée par l'acheteur :
Pour le lot 2
Variante imposée n°1 : Menuiserie bois façade sud
Les candidats doivent décrire (dans le cadre de réponse) et chiffrer (dans la décomposition du prix global et
forfaitaire) obligatoirement chaque variante imposée, en plus de la solution de base. L'acheteur se réserve le droit
de retenir ou non les variantes imposées. La ou les variantes imposées dont le contenu technique ne sera pas
conforme aux exigences du dossier de consultation ne seront pas retenues.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15 mai 2017
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Budget communal
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les candidats
peuvent présenter une offre en qualité de candidats individuels ou en qualité de membres d'un ou plusieurs
groupements.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Sur la base des garanties professionnelles, techniques et financières.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne
fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de marchés de même nature.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formula ... c2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formula ... c2-dc3-dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes
du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié du pays
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Autres renseignements demandés :
• L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité ;
L'attestation d'assurance décennale
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix en fonction du DPGF (55 %)
• Valeur technique Analyse des contraintes liées au chantier en site occupé et situé en milieu urbain (centre-ville) et
description des modes opératoires (solutions proposées par l'entreprise, réduction des nuisances, sécurité)
15ptsMoyen en personnel et matériels affectés au présent marché basé sur les organigrammes de l'entreprise et sur
la déclaration des sous-traitants désignés, structure de l'équipe dédiée (identification des intervenants, nombre et
niveau de qualification) (15 points) Analyse des spécificités techniques du chantier relatives aux travaux à réaliser
après sinistre (solutions proposées par l'entreprise) (10 points)Mesures prises en faveur de l'environnement (gestion
des déchets, pollution, etc.) (5 points) (45 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 03 avril 2017 à 11 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 37027-28-29-30-31-32
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 mars 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://villejuif.achatpublic.com/sdm/e ... oHOZlmms7U
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://villejuif.achatpublic.com/sdm/e ... oHOZlmms7U
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle
Case postale n° 8630, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630, 77008 Melun cedex, tél. :
01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 INSTALLATION DE CHANTIER - CURAGE
INSTALLATION DE CHANTIER - CURAGE
C.P.V. - : Objet principal : 45111000
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 MENUISERIE EXTERIEURES
MENUISERIE EXTERIEURES
C.P.V. - : Objet principal : 45421100
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
la réponse à une variante est obligatoire
Lot(s) 3 PLÂTRERIE - ISOLATION - MENUISERIES INTERIEURES
PLÂTRERIE - ISOLATION - MENUISERIES INTERIEURES
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
• Objets complémentaires : 45320000
• Objets complémentaires : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS - PEINTURE
REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS - PEINTURE
C.P.V. - : Objet principal : 45430000
• Objets complémentaires : 45442100
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 5 ÉLECTRICITÉ - COURANT FORT et FAIBLE- VENTILATION - CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ - COURANT FORT et FAIBLE- VENTILATION - CHAUFFAGE
C.P.V. - : Objet principal : 45311200
• Objets complémentaires : 45330000
• Objets complémentaires : 45331000
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 6 MENUISERIE et MOBILIER
MENUISERIE et MOBILIER
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Durée du lot ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché

Répondre