MAPA extension de l'école élémentaire Louis Pasteur relance des lots 1 et 2 suite à infructuosité

Archives des annonces pour l'année 2010
Service Marchés Publics
Administrateur du forum
Messages : 1183
Inscription : lun. 17 sept. 2007, 15:34
Localisation : Villejuif

MAPA extension de l'école élémentaire Louis Pasteur relance des lots 1 et 2 suite à infructuosité

Message par Service Marchés Publics » mer. 25 août 2010, 14:51

Avis d'appel public à la concurrence
Département de publication : 94
Annonce No 10-176296
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Villejuif.
Correspondant : Mme le maire de Villejuif, esplanade Pierre Yves Cosnier, 94807 Villejuif Cedex, tél. : 01-45-59-
22-28, télécopieur : 01-45-59-22-41, courriel : marches@ville-villejuif.fr, adresse internet : http://www.villejuif.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://villejuif.forsup.net.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : extension de l'école élémentaire Louis Pasteur.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45223220.
Lieu d'exécution : école élémentaire Louis Pasteur, 94800 Villejuif.
Code NUTS : FR107.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
extension de l'école élémentaire Louis Pasteur relance des lots 1 et 2 suite à infructuosité
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget
communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : a l'issue de
l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à
l'article 51viii du code des marchés publics.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le pouvoir adjudicateur interdit aux
candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements,
conformément à l'article 51-vi-2 du code des marchés publics.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles,capacités techniques,capacités financières.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse
suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
- DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés
publics).
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à
l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
Autres renseignements demandés :
- DC 6déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé ou équivalent;;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaire global sur les trois dernières années, renseignements permettants
d'évaluer les capacités professionnelles, techniques, humaines et financières du candidat;;
- Références récentes( moins de 3 ans ) dans le domaine faisant l'objet de la consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- 1 valeur technique : 60 %;
- 1-1 délai d'exécution jugé sur la base d'un planning : 20 %;
- 1-2 moyen en personnel et matériel affectés au présent marché, avec la qualification du personnel : 15 %;
- 1-3 analyse des contraintes et des difficultés techniques propres au chantier avec les modes
opératoires(solutions proposées par l'entreprise) : 10 %;
- 1-4 dispositions prises par l'entreprise dans le domaine de la qualité environementale:chantier vert,
stockage,mode d'évacuation et traitement des déchets de chantier,qualité des matériaux,gestion de l'eau etc, : 10
%;
- 1-5 dispositions prises par l'entreprise liées à la sécurité des ouvriers et des abords du chantier : 5 %;
- 2 prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 13 septembre 2010, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 août 2010.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de
Villejuif
service marchés publics.
Correspondant : M. le Responsable, esplanade Pierre Yves Cosnier, 94807 Villejuif Cedex, tél. : 01-45-59-22-28,
télécopieur : 01-45-59-22-41, courriel : marches@ville-villejuif.fr, adresse internet : http://villejuif.forsup.net.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : mairie de Villejuif
Pôle Technique.
Correspondant : laurent Pillien, 89 rue Ambroise Croizat, 94800 Villejuif, tél. : 01-45-59-25-02, télécopieur : 01-45-
59-25-01, courriel : cellulemartec@ville-villejuif.fr, adresse internet : http://villejuif.forsup.net.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle case
postale no 8630, 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - clos et couvert.
Travaux de gros œuvre,
travaux de charpente et de
couverture et travaux
connexes,travaux d'isolation,
travaux de menuiseries,
carrelages
C.P.V. - Objet
principal : 45223220
Objets
supplémentaires : 45261000
45320000
45421000
45431000.
Lot(s) 2. - lot techniques.
Travaux de plomberie, travaux
d'installation de matériel de
chauffage, de ventilation et de
climatisation
C.P.V. - Objet
principal : 45330000
Objets
supplémentaires : 45331000.
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 1082637
Libellé de la facture : Ville de Villejuif Service comptabilité et facturation Esplanade Pierre Yves
Cosnier, 94807 Villejuif Cedex
Classification des produits :
• Produits de la culture et de l'élevage
• Machines et équipements
• Travaux de construction

Répondre